起旺服装公司专业服装定制诚信厂家,免费制版!起旺一直以客户为中心以品质服务赢取市场。主营:工作服订做,职业装定做,工衣厂服订做,t恤衫文化衫定做,男女西装量身定做深受新老客户好评。
男女西装尺寸表,起旺为订做西装提供参考。
男西装尺寸表女西装尺寸表男衬衫尺寸表女式收腰衬衫尺寸表
女裙尺寸表工装衬衫尺寸表工装马夹尺寸表圆领t恤尺寸表
儿童圆领t恤尺寸表长袖翻领t恤尺寸表白大褂尺寸表休闲上衣尺寸表
起旺服装公司)专业为公司.工厂.酒店.商场等团体服装定做诚信厂家。!免费制版!订做服装起旺一直以客户为中心,定做以品质,工衣定制,服务来赢得市场
起旺工作服定做中的杂谈:拒绝收房问题
? ? 起旺服装公司专业服装定制诚信厂家,免费制版!起旺一直以客户为中心以品质服务赢取市场。主营:工作服订做,职业装定做,工衣厂服订做,t恤衫文化衫定做,男女西装量身定做深受新老客户好评。
??李某在园区购买了一套精装房,结果在交房时,他发现房子存在多达66处质量问题,因此拒绝收房,并将开发商告上园区院,要求对方承担逾期交房责任并赔偿。结果,院没能支持李某的诉讼请求。这是为什么呢?
要坏到什么程度才能拒绝收
本报讯(记者璩介力)李某在园区购买了一套精装房,结果在交房时,他发现房子存在多达66处质量问题,因此拒绝收房,并将开发商告上园区院,要求对方承担逾期交房责任并赔偿。结果,院没能支持李某的诉讼请求。这是为什么呢?
a
精装质量问题可以维修,但不能拒绝收房
2015年6月,李某依照约定的日期,前去验房。结果手刚搭上门把手,还没使劲,锁头就一副摇摇欲坠的样子;屋内的大理石有裂纹,定做工衣,墙纸也贴歪了……看过一圈后,李某认为开发商交付的房屋根本不符合精装房的标准,当即决定拒绝收房。
后经交涉,开发商根据李某的意见,对房屋进行了维修整改,可李某还是不满意,终,双方闹上法庭。
法庭上,李某称房屋存在严重质量问题,不符合交房和使用条件,开发商构成逾期交房。应该赔偿逾期交房的违约金及逾期利息。开发商辩称,房屋符合交付条件,原告主张逾期交房,无事实依据。关于房屋质量问题,并不像原告所述那么严重,他们同意继续予以维修。
经审理,原告所列出的瑕疵并非重大质量缺陷,不影响居住和使用,不能作为认定逾期交房的事由,不影响房屋交接手续的办理。原告可完成房屋交付手续后,主张保修责任。被告交付房屋时,工衣定做,不存在影响房屋主体结构安全的事由,不构成逾期交付。
终园区法判决被告在规定期限内对房屋进行维修,酌定由被告赔偿原告损失5万元,并驳回了原告李某的其他诉请。
b
法官说法:两种情况可以拒绝收房
根据《人民院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定,拒绝收房的法定理由有以下两种情形:1、房屋主体结构质量不合格不能交付使用,或者交房交付使用后,房屋主体结构质量经核验确属不合格;2、因房屋质量问题严重影响正常居住使用。
因双方合同中未将精装修的质量作为交付条件之一,交房时存在的瑕疵不属于上述司法解释规定的房屋主体存在质量问题且无法被修复的情形。
大理石地砖开裂、墙纸贴歪、石膏线开裂等问题,属于感官瑕疵;并非房屋主体结构质量不合格、影响居住安全的重大质量缺陷,并不会导致商品房的功能丧失,不会导致买房人合同目的不能实现。
当然,司法解释还规定了开发商的修复责任,购房人李某可以要求开发商对装修质量问题进行修复,及赔偿因修复造成的损失。
起旺为客户推荐- t恤衫定做面料
?起旺服装公司专业服装定制诚信厂家,免费制版!起旺一直以客户为中心以品质服务赢取市场。主营:工作服订做,职业装定做,工衣厂服订做,t恤衫文化衫定做,男女西装量身定做深受新老客户好评。?用于t恤、文化衫制作的常用面料包括:纯棉汗布、涤棉单双面以及纯棉、涤棉六角、四角网眼、人字纹、复合罗纹、提条网眼等。
? ?涤棉面料的特点:手感柔软厚实,洗涤不易变形,但穿着舒适度较纯棉稍差。常见的涤棉为80%棉,20%涤或65%棉,35%涤的比例。纯棉:普通的料,当然棉也分好多种,有精纺的好些。优点是吸湿不错,环保,缺点就是容易变行,洪梅工衣,起皱。纯棉面料的特点:手感较好,穿着舒适环保,克重一般在160克到280克之间,太薄会很透,太厚会闷热,一般选择180-260克重之间为佳,支数一般为21支和32支,是指的棉纤维长度的平均数,越高越柔软,而面纱又分为普纱,半精纱和精纱,普纱面料表面会比较粗糙,特别是深色面料会有白色的纱点。精纱的面料表面比较整洁,手感也很柔软。
洪梅工衣|夏装工衣|工衣定制由东莞市起旺服装有限公司提供。东莞市起旺服装有限公司(www.)是一家专业从事“工衣定做,东莞工作服定做,职业装定做,t恤衫定做”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“起旺服装”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使起旺服装在制服、工作服中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!